Polityka
Purchase policy
The Seller reserves the right to extend the delivery date for reasons not attributable to the Seller or manufacturer, including but not limited to lack of access to components, delays in sub-assemblies ordered abroad, carrier or customs delays, installation scheduling issues, or force majeure circumstances. The Buyer acknowledges that such delays do not constitute breach of contract or grounds for cancellation, refund, or claim for damages.The Seller’s warranty is governed exclusively by the published terms available at: https://vacuactivus.com/warranty-for-exercise-equipment No additional warranties, express or implied, are provided beyond those expressly stated on the Seller’s website. All sales are final. Orders cannot be returned, refunded, or exchanged once signed by the Buyer, even if canceled by the Buyer after execution. Any fees or costs paid for services, logistics, assembly, installation, or other assistance are non-refundable and not subject to dispute or chargeback.The Buyer is responsible for accepting freight delivery, providing appropriate dock access, and ensuring a forklift or lift gate service is available at the delivery location.If delivery is refused or unsuccessful due to Buyer’s failure to meet these requirements, the Buyer must reimburse the Seller for all related costs, including: Additional delivery attempts,Gate lift service, Warehousing, storage, and handling fees. The Buyer is solely responsible for preparing proper site conditions, utilities, and technical compliance as specified in the manufacturer’s requirements. The Seller is not responsible for any additional costs or complications arising during installation.Failure by the Buyer to provide proper conditions shall not constitute valid grounds for withholding payment or refusing acceptance of the goods.The Seller, its affiliates, employees, agents, and contractors shall not be held liable for any indirect, consequential, incidental, or punitive damages, including but not limited to lost profits, downtime, or business interruption. Total liability of the Seller, if any, shall be limited to the amount actually paid by the Buyer under Purchase contract.By signing purchase contract, the Buyer confirms they have reviewed, understood, and agreed to all terms, conditions, and policies published on the Seller’s website, including but not limited to the Warranty Policy and Policy available on seller website. These terms are incorporated herein by reference and form part of this agreement. This agreement constitutes the entire understanding between the Seller and Buyer. The Buyer confirms that the Seller’s online policies and terms were made available and reviewed prior to signing this contract and agrees to be bound by all such terms. The Buyer acknowledges full understanding of the contract and accepts all risks associated with purchase, delivery, and instalation.
Jurisdiction and Liability Policy
The Buyer expressly waives any right to file or pursue claims in any other jurisdiction than written below.
For US based customers: Purchase order-contract shall be construed according to the laws of the State of California in effect as of the date of execution. Any action initiated in connection with any matter arising out of purchase contract related to Seller liability shall be exclusively filed in the Los Angeles Superior Court for the County of Los Angeles, State of California only. Purchase contract is made and shall be enforced as provided under the laws of the State of California only. Seller is responsible for supply and delivery goods only. Any claims against equipment operation and warranty could be directed to manufacturer jurisdiction only which written below in Manufacturer Jurisdiction and Exclusive Forum.
For EU based customers: Purchase Contract shall be governed and construed in accordance with the laws of Poland. Any dispute, claim, or legal action arising from or relating to this contract against Seller shall be filed exclusively in the Sąd Okręgowy w Warszawie – XXV Wydział Cywilny (Spraw Międzynarodowych) 25th Civil Division International Commercial Cases. Seller is responsible for supply and delivery goods only. Any claims against equipment operation and warranty could be directed to manufacturer jurisdiction only which written below in Manufacturer Jurisdiction and Exclusive Forum.
For any international customers excluding USA and EU deliveries: The Parties hereby acknowledge and agree that all products supplied under this Purchase Order-Contract originate from, and are exported directly from, the manufacturing facilities located in Ukraine. In accordance with international trade principles and governing rules of cross-border commercial transactions, any and all claims related to manufacturing, performance, warranty, or operational defects shall be brought exclusively against the Manufacturer in the country of origin. Sales forwarding entities or distribution agents, including but not limited to Slim Wellness Studio LLC (USA), act solely in the capacity of logistics coordinators and invoice processors. These entities do not manufacture, alter, or technically certify the equipment, and therefore shall not be named or joined as parties in any legal proceedings arising from allegations related to product quality, functionality, defects, or warranty obligations. This Purchase Order-Contract shall be governed by and construed exclusively in accordance with the substantive laws of Ukraine, as in effect on the date of execution.
Any legal action, claim, or proceeding relating to the Supplier’s or Manufacturer’s liability, including but not limited to warranty, quality, delivery conditions, or performance of the equipment, shall be filed solely and exclusively before the: Commercial Court of the Dnipropetrovsk Region, Ukraine No proceedings shall be initiated or maintained in any foreign forum or jurisdiction. Any filing in a foreign court shall constitute a violation of the agreed forum selection clause and shall be subject to dismissal on the grounds of forum non conveniens and contractual breach. Furthermore, the Seller’s responsibility is expressly limited to supply and logistical delivery of goods. Operational claims, service demands, and warranty disputes must be directed solely to the Manufacturer under the jurisdiction stipulated herein and further detailed under the section titled “Manufacturer Jurisdiction and Exclusive Forum.”
Manufacturer Jurisdiction and Exclusive Forum. All claims, disputes, or legal proceedings arising out of or in connection with the manufacture, quality, performance, delivery, or warranty of the products shall be governed exclusively by the laws of Ukraine. The Commercial Court of the Dnipropetrovsk Region, Ukraine shall have exclusive jurisdiction over any such dispute. No other court or tribunal shall have authority to hear or adjudicate matters related to the product manufacturing, defect, warranty, or technical performance. Role of Seller Slim Wellness Studio LLC (United States). Slim Wellness Studio LLC, headquartered in California, United States or AR Group Roman Tchir, headquartered in Poland or any other official distributor headquartered in any world country, acts solely as a sales forwarding and logistics coordination companies. It does not manufacture, assemble, alter, or technically service any products and therefore: assumes no liability for any manufacturing defects, product performance, or warranty obligations. Cannot be named as a defendant in legal actions concerning product function, delivery, installation delays, or performance claims. Is not a contractual guarantor of the product and does not issue warranties on behalf of the manufacturer.
Manufacturer’s Responsibility. All technical warranties, product guarantees, certifications, post-sale support, and liability for defects are issued exclusively by MedStarCom LLC, a manufacturer duly registered in Dnipro, Ukraine. The buyer acknowledges and agrees that: Any claim relating to defect, malfunction, refund, repair, or replacement must be submitted directly to manufacturer MedStarCom. MedStarCom is the sole party responsible for legal obligations regarding product quality, compliance, and fitness for purpose. Waiver of Foreign Litigation By entering into Purchase Special order Agreement, the buyer: waives the right to initiate or participate in any legal proceeding outside of Ukraine related to product disputes. Agrees not to file claims against Slim Wellness Studio LLC in the United States or in any other jurisdiction. Accepts that any legal action filed outside Ukraine shall be considered improper forum (forum non conveniens) and subject to immediate dismissal.
Acknowledgment by Buyer. The Buyer confirms understanding that: Products are exported from Ukraine, and the contract of sale is legally tied to the manufacturer’s country. International logistics, sales forwarding, invoicing, or delivery assistance by Slim Wellness Studio LLC do not transfer manufacturer liability to the U.S. entity. All claims must be directed solely to the manufacturer under Ukrainian jurisdiction.
Acknowledgment Clause
By signing Purchase special order-contract, the Buyer expressly accepts the Jurisdiction and Liability Policy stated herein and irrevocably agrees that any dispute against the Manufacturer shall be brought exclusively before the Commercial Court of Dnipropetrovsk Region, Ukraine. The Buyer further acknowledges that Slim Wellness Studio LLC (USA) bears no manufacturing or warranty liability.
Non-Personal Liability & Third-Party Claims Waiver
The Buyer expressly acknowledges and agrees that no claims, actions, or legal proceedings arising from or relating to this Purchase Contract, the delivery of goods, or the operation and use of the equipment shall be brought against any individual owners, shareholders, directors, officers, agents, or employees of either the Seller or the Manufacturer, in their personal capacity. All claims, if any, shall be directed solely and exclusively against the legal entity of the Seller or the Manufacturer as identified in this Contract. The Buyer hereby irrevocably waives and releases any right to assert personal liability against the aforementioned individuals and agrees that such persons shall be fully indemnified and held harmless from any and all disputes, damages, or legal actions connected to the equipment, including but not limited to claims of defective performance, malfunction, warranty, or delivery. Furthermore, upon transfer of title and possession of the equipment to the Buyer, the Buyer assumes full responsibility for operation, supervision, safety, and use of the equipment. Accordingly, the Buyer shall be solely liable for any injury, health consequence, property damage, or third-party claim arising from the use, misuse, or operation of the equipment after delivery. No third party shall have the right to initiate claims against the Seller or Manufacturer for any subsequent injury or damage occurring after Buyer’s acceptance of the equipment. The Buyer agrees to defend, indemnify, and hold harmless both the Seller and the Manufacturer from any third-party claims, losses, or legal actions related to the operation, installation, or use of the equipment after transfer of ownership. This release and indemnity provision is a material condition of the sale and shall survive delivery, installation, final payment, and expiration or termination of this Contract. By sign Purchase order-contract Buyer agreed to follow terms written here on Seller web site.
Policy of personal data collection
Uwagi
Gdy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, a także adres IP odwiedzającego i podpis jego przeglądarki jako pomoc w wykrywaniu spamu.
Zanonimizowany ciąg znaków utworzony na podstawie Twojego adresu e-mail (zwany także hashem) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia, czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu Twojego komentarza Twoje zdjęcie profilowe jest widoczne publicznie w kontekście Twojego komentarza.
Głoska bezdźwięczna
Jeśli przesyłasz obrazy na stronę internetową, powinieneś unikać przesyłania obrazów z dołączonymi osadzonymi danymi lokalizacji (EXIF GPS). Odwiedzający witrynę mogą pobierać i wyodrębniać dowolne dane dotyczące lokalizacji z obrazów w witrynie.
Formularze kontaktowe
Ciasteczka
Jeśli zostawisz komentarz na naszej stronie, możesz wyrazić zgodę na zapisywanie Twojego imienia i nazwiska, adresu e-mail i strony internetowej w plikach cookie. Są one dla Twojej wygody, abyś nie musiał ponownie wpisywać swoich danych, gdy zostawiasz kolejny komentarz. Te pliki cookie będą działać przez rok.
Jeśli odwiedzisz naszą stronę logowania, utworzymy tymczasowy plik cookie, aby ustalić, czy Twoja przeglądarka akceptuje pliki cookie. Ten plik cookie nie zawiera żadnych danych osobowych i jest usuwany po zamknięciu przeglądarki.
When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.
Jeśli edytujesz lub publikujesz artykuł, w Twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. Ten plik cookie nie zawiera żadnych danych osobowych i wskazuje po prostu identyfikator posta przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa po 1 dniu.
Osadzone treści z innych stron internetowych
Artykuły na tej stronie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazy, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się dokładnie tak samo, jak gdyby odwiedzający odwiedził inną witrynę.
Witryny te mogą gromadzić dane o tobie, używać plików cookie, osadzać dodatkowe śledzenie stron trzecich i monitorować twoje interakcje z osadzonymi treściami, w tym śledzenie twoich interakcji z osadzonymi treściami, jeśli masz konto i jesteś zalogowany w tej witrynie.
Analityka
Komu udostępniamy Twoje dane
Jak długo przechowujemy Twoje dane
Jeśli zostawisz komentarz, komentarz i jego metadane są przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu możemy automatycznie rozpoznawać i zatwierdzać wszelkie dalsze komentarze zamiast trzymać je w kolejce do moderacji.
W przypadku użytkowników, którzy zarejestrują się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również dane osobowe, które podają w swoim profilu użytkownika. Wszyscy użytkownicy mogą w dowolnym momencie przeglądać, edytować lub usuwać swoje dane osobowe (z wyjątkiem tego, że nie mogą zmienić swojej nazwy użytkownika). Administratorzy witryny mogą również wyświetlać i edytować te informacje.
Jakie masz prawa do swoich danych
Jeśli masz konto w tej witrynie lub dodałeś komentarze, możesz poprosić o przesłanie wyeksportowanego pliku danych osobowych, które posiadamy na Twój temat, w tym wszelkich danych, które nam przekazałeś. Możesz również zażądać, abyśmy usunęli wszelkie dane osobowe, które posiadamy na Twój temat. Nie obejmuje to żadnych danych, które jesteśmy zobowiązani przechowywać ze względów administracyjnych, prawnych lub bezpieczeństwa.
Gdzie wysyłamy Twoje dane
- Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.
- Twoje Informacje Kontaktowe
- Dodatkowe informacje
- Jak chronimy Twoje dane
- Jakie procedury naruszenia danych mamy na miejscu
- Od jakich stron trzecich otrzymujemy dane
- Jakie zautomatyzowane podejmowanie decyzji i/lub profilowanie robimy z danymi użytkowników
- Branżowe wymogi regulacyjne dotyczące ujawniania informacji
Privacy Policy of VACUACTIVUS/MEDSTARCOM/Cryonick Factory
VACUACTIVUS/MEDSTARCOM brand Cryonick Wellness technology Factory operates the www.vacuactivus.com website, which provides the SERVICE.
This page is used to inform website visitors regarding our policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone decided to use our Service, the VACUACTIVUS/MEDSTARCOM/Cryonick Factory website.
Jeśli zdecydujesz się skorzystać z naszej Usługi, wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji w związku z niniejszą polityką. Gromadzone przez nas Dane Osobowe służą do świadczenia i ulepszania Usługi. Nie będziemy wykorzystywać ani udostępniać Twoich danych nikomu, chyba że jest to opisane w niniejszej Polityce prywatności.
The terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, which is accessible at www.vacuactivus.com, unless otherwise defined in this Privacy Policy.
Gromadzenie i wykorzystywanie informacji
Aby zapewnić lepszą jakość korzystania z naszej Usługi, możemy wymagać od Ciebie podania pewnych danych osobowych, w tym między innymi Twojego imienia i nazwiska, numeru telefonu i adresu pocztowego. Informacje, które zbieramy, zostaną wykorzystane do skontaktowania się z Tobą lub zidentyfikowania Cię.
Dane dziennika
We want to inform you that whenever you visit our Service, we collect information that your browser sends to us that is called Log Data. This Log Data may include information such as your computer’s Internet Protocol (“IP”) address, browser version, pages of our Service that you visit, the time and date of your visit, the time spent on those pages, and other statistics.
Ciasteczka
Cookies are files with small amount of data that is commonly used an anonymous unique identifier. These are sent to your browser from the website that you visit and are stored on your computer’s hard drive.
Our website uses these “cookies” to collection information and to improve our Service. You have the option to either accept or refuse these cookies, and know when a cookie is being sent to your computer. If you choose to refuse our cookies, you may not be able to use some portions of our Service.
Usługodawcy
Możemy zatrudniać firmy i osoby trzecie z następujących powodów:
- To facilitate our Service;
- To provide the Service on our behalf;
- To perform Service-related services; or
- To assist us in analyzing how our Service is used.
Chcemy poinformować użytkowników naszych Usług, że te osoby trzecie mają dostęp do Twoich danych osobowych. Powodem jest wykonywanie w naszym imieniu powierzonych im zadań. Są jednak zobowiązani do nieujawniania i nie wykorzystywania tych informacji do jakichkolwiek innych celów.
Bezpieczeństwo
Cenimy Twoje zaufanie w przekazywaniu nam swoich Danych osobowych, dlatego staramy się stosować komercyjnie akceptowalne sposoby ich ochrony. Pamiętaj jednak, że żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania nie jest bezpieczna i niezawodna 100% i nie możemy zagwarantować jej całkowitego bezpieczeństwa.
Linki do innych stron
Nasz Serwis może zawierać linki do innych stron. Jeśli klikniesz link strony trzeciej, zostaniesz przekierowany do tej witryny. Należy pamiętać, że te zewnętrzne witryny nie są przez nas obsługiwane. Dlatego zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności tych witryn. Nie mamy kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki jakichkolwiek witryn lub usług stron trzecich.
Children’s Privacy
Nasze Usługi nie są skierowane do osób poniżej 13 roku życia. Nie zbieramy świadomie danych osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia. W przypadku odkrycia, że dziecko poniżej 13 roku życia przekazało nam dane osobowe, natychmiast usuwamy je z naszych serwerów. Jeżeli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko przekazało nam dane osobowe, skontaktuj się z nami, abyśmy mogli podjąć niezbędne działania.
Zmiany w niniejszej Polityce prywatności
Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Dlatego zalecamy okresowe przeglądanie tej strony pod kątem ewentualnych zmian. O wszelkich zmianach poinformujemy Cię, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie. Zmiany te obowiązują natychmiast po ich opublikowaniu na tej stronie.
